建筑工程泥工承包合同包工有哪些

建筑工程泥工承包合同包工有哪些相关内容
找专长律师：土地房产律师 公司经营律师 损害赔偿律师 婚姻家庭律师 合同事务律师泥工是从事建筑工程的行业之一，因而在从事的过程中就会存在泥工包工合同等一系列合同的签订，那么建筑工程泥工承包合同包工到底是怎样的呢?本文将由我们来为您进行整理建筑工程泥工承包合同包工与您一起共同的学习。
一、什么是建设工程承包合同
建设工程承包合同，指一方(承包人，即勘察、设计或施工单位)按期完成并交付他方(发包人，即建设单位)所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。
二、制定本合同的依据依据
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循自愿平等、诚信务实的原则订立本合同。三、制定合同的基本内容1、工程施工项目在施工项目中，介绍施工工程的项目的名称和施工的地点，承包范围及内容：包工不包料，乙方按图施工，承包本工程范围内的全部泥工工程等。2、工程质量管理本单位工程质量要求，(具体对照国家优良工程验收评定办法);单位工程及分部分项验收必须一次性验收通过;施工期间乙方应严格按照现行施工规范要求进行施工，各工序必须自检、互检、交接检，确保合同要求的施工质量，本工程质量甲方将按业主的奖惩办法对乙方同等条件执行;在保修期内出现的问题得双方得相互协调解决，达到一直的决定。3、工程工期管理工程施工期具体工期要执行工程总进度表，施工过程中乙方应用周计划指导生产，月计划为工期目标控制。4、安全管理遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准、国家安全操作规程组织施工。并随时接受甲方、监理、行业主管部门等单位的人员检查监督。采取切实可行的安全防护措施，消除事故隐患，及时提供工程同进度需要的安全保护设施及器材，确保安全生产。5、材料管理必须加强现场的材料管理做好文明施工，每天做到工完料净，无隔天的砂浆和混凝土剩余料。地面清理的钢筋必须归类归堆，砌墙粉刷落地砂浆每天坚持清理回用，工地上不允许有半砖垃圾现象，严格按施工图施工，保正施工项目的正确性。不得私自变更材料规格进行材料代换代用。特殊情况经批准后方可实施。6、违约责任合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，工程款支付后自然失效。
建筑工程泥工承包合同包工，是在承施工单位按期完成并交付他方建设单位所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。本文主要讲述了何为本合同与主要在于合同依据来源的法律知识和本合同应该包含的主要的内容等，如果对上面有阐述不清楚的一些地方，可以咨询洛阳律师。

<<案发地*

<<手机号*

·劳动争议仲裁管辖有什么规定
    一、地域管辖　　又称地区管辖，以行政区域作为确定劳动仲裁管辖范围的标准。地域管辖又分为三种：　　1、一般地域管辖。指按照发生劳动争议的行政区域确定案...

·用人单位解除劳动合同的经济补偿如何计算？
    一般情况下，劳动者在工作期间严重失职或违反公司的规章制度的，根据劳动法中列举的几种情形，用人单位有权解除劳动合同。除此以外的合同的解除，则按相关的规定...

·通化市机关公务员工伤待遇项目有哪些?
    通化市机关公务员工伤待遇项目有哪些?根据国务院《工伤保险条例》的规定，工伤保险待遇项目和标准如下：(一)治(医)疗费。治疗工伤所需费用必须符合工伤保险诊疗...

·员工拒绝签订劳动合同应如何处理
    员工拒绝签订劳动合同应如何处理《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第五条规定：自用工之日起一个月内，经用人单位书面通知后，劳动者不与用人单位订立书面劳...

·一、企业单方违法解除劳动合同需要本人签字吗?
    一、企业单方违法解除劳动合同需要本人签字吗?不需要，用人单位单方解除劳动合同，一般是指用人单位依据《劳动合同法》第39条、第40条之规定解除劳动合同。用人单...

·非自愿性解除劳动合同如何写仲裁状
    在解除劳动合同这件事情上，如果本人和单位对于解除劳动合同存在争议，就比如说员工本人是因为受到了来自用人单位各种各样的压力，在逼不得已的情况下才解除了劳...

·工程造价纠纷如何处理
    工程造价纠纷如何处理一、审价鉴定的申请(1)根据证据规则的规定，负有举证责任的一方，在举证期限届满前应对主张的工程造价提出审价鉴定申请。(2)主张工程价...

·劳动合同的形式必须是书面的劳动合同必须要以书面形式确立来
    劳动合同的形式必须是书面的劳动合同必须要以书面形式确立来，不能进行口头约定。根据《劳动合同法》第10条的规定：建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立...

·临时用工合同和劳动合同的区别临时用工合同的接触需
    临时用工合同和劳动合同的区别临时用工合同的接触需要单位的批准才可以，从事业单位现在尚在实行的制度来讲，即便是正在实行聘用制的事业单位，仍然要按照国家编...

·工伤认定个人申请书怎么写
    在向劳动局提出工伤认定的时候，必须要提交工伤认定申请书。可是关于工伤认定申请书应该怎么写，相信在生活当中您都不是特别清楚，因为本身工伤这样的事情在当今...