工期索赔成立的条件是什么？

工期索赔成立的条件是什么

一、工期索赔成立的条件是什么

索赔的成立，要同时具备以下三个前提条件：

(1)承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;

(2)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失;

(3)造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。

其他补充：

构成施工项目索赔条件的事件

索赔事件又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。在工程实施过程中，要不断地跟踪、监督索赔事件，就可以不断地发现索赔机会。一般承包商可以提起索赔的事件有：

(1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;

(2)发包人延误支付期限造成承包人的损失;

(3)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;

(4)对于合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;

(5)因为监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加;

(6)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失;

(7)非承包人的原因导致工程暂时停工;

(8)物价上涨，法规变化及其他。

二、《建设工程施工合同(示范文本)》确定的可以顺延工期的条件

《建设工程施工合同(示范文本)第7.5.1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;

(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;

(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;

(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;

(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;

(7)专用合同条款中约定的其他情形。

跟进以上提供的各条法律参照，如果受雇者本身权益受到侵犯后，依法提出索赔，就必须要同时满足以上索赔条件，承包人一般会按照合同里规定的时间，去通知侵害方进行索赔，也可以按照合同的规定来计算损失再去跟侵害方索赔。

<<案发地*

<<手机号*

·建立劳动关系的条件有哪些
    建立劳动关系，是劳动者保护自己的权益最基本的一步，对于劳动者来说有着不可磨灭的重要性。劳动法所保护的劳动者，也正是这些与雇主建立了劳动关系的劳动者。因...

·临时工如何缴纳个税？
    很多人都有过做临时工的经历，临时工的概念在税法的角度上来说是没有明确界限的。那么，临时工究竟要不要缴纳个税?如果需要，临时工如何缴纳个税呢?我们将在下面...

·建筑工程材料购销合同
    建筑工程材料购销合同建筑工程材料购销合同甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》等有关规定，本着诚实信用、平等互利的原...

·申请和受理劳动争议调解仲裁时间上有什么限制？
    申请和受理劳动争议调解仲裁时间上有什么限制？第二十七条劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。...

·劳务派遣劳务公司最低注册资本是多少？
    劳务派遣劳务公司最低注册资本是多少？一、劳务派遣劳务公司最低注册资本是多少?《劳动合同法》第五十七条　经营劳务派遣业务应当具备下列条件：(一)注册资...

·公司在期限内违法解除劳动合同的
    公司在期限内违法解除劳动合同的，按照不同的情况需要支付员工合同违约赔偿金或者代通知金。那么，对于代通知金的支付，公司支付给员工的标准是根据劳动法，在劳...

·没有签订劳动合同怎么要双倍工资吗?
    没有签订劳动合同怎么要双倍工资吗?(一)在1个月内的，不管谁不愿意签均不需支付双倍工资。根据《劳动合同法实施条例》第5条之规定，自用工之日起1个月内，经...

·最高人民法院劳动争议司法解释 ?最高人民法院劳动争议司法解
    最高人民法院劳动争议司法解释?最高人民法院劳动争议司法解释参考如下：最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)第一条劳动者与用人单位之...

·工程合同什么情况下是无效合同
    工程合同什么情况下是无效合同一、工程合同什么情况下是无效合同?(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(二)恶意串通，损害国家、集体或者第...

·辞退人员工资一般什么时候发放
    辞退人员工资一般什么时候发放按规定应该在工作交接时一并算清，但一般单位都是在次月发工资时才会给结清。依据《工资支付暂行条例》第九条，劳动关系双方依法解...