工程赶工，能不能助长赶工费

赶工费，又称赶工措施费，是指在工程赶工的过程中，承包人为了缩短项目常规工期，较常规项目时间或者工期相比较而增加的费用。赶工费因工程性质不同而有所区别，一般包括材料费、人工费、临建费、管理费、机械费等。

赶工费用的承担在实务中的认定，首先要看合同是否约定，如合同对赶工及赶工费有明确约定，承包人又按照相关约定进行了赶工，发包方需按照合同约定支付赶工费，但是合同中虽约定了赶工费,但工程未完工情况下或者承包人并非按照要求赶工，法院对赶工费的主张一般不予支持。

合同未对赶工费进行约定或者约定不明，对于赶工费的主张，法院一般不予支持，但是在合同履行过程中, 合同虽未约定赶工及赶工费，承包人按照发包人的要求赶工或双方就赶工协商一致的，又或者存在事实上的施工关系，且有证据证明赶工事实确实存在，发包人应当支付赶工费。对于赶工费的发生，承包人要提供证据证明，证明不足，法院将不予支持。

<<案发地*

<<手机号*

·关于审理建筑物区分所有权的相关规定有哪些？
    关于审理建筑物区分所有权的相关规定有哪些？一、关于审理建筑物区分所有权的相关规定有哪些?最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干...

·建筑物区分所有权的共有部分业主有管理权吗？
    建筑物区分所有权的共有部分业主有管理权吗?建筑物区分所有权的共有部分业主有管理权，根据《民法典》(2021.01.01生效)第二百七十一条的规定，业主对建筑物内的住...

·最高院建筑物区分所有权全文是怎样的
    一、最高院建筑物区分所有权全文是怎样的建筑物区分所有权是我国物权法专章规定的不动产所有权一种形态。所谓建筑物区分所有权，指的是权利人即业主对于一栋...

·建筑工程合同未约定违约金，能要求对方支付违约金吗？
    违约金属于合同双方当事人约定的自行约定的事项，合同无约定的，当事人就不能要求违约方支付违约金。但并非说建筑工程合同没有约定违约金，就是恣意违约，根...

·建筑项目需要备案吗
    需要，建筑工程备案流程有以下几个方面：编制可研报告，取得发改委“立项批复”。取得国土局“用地预审意见”。取得环保局“环境评估审查意见”。取得规委给发改...

·建筑物区分所有权的权利包括哪些
    建筑物区分所有权的权利包括哪些根据《物权法》规定，业主的建筑物区分所有权，包括了三个方面的基本内容：一是对专有部分的所有权。即业主对建筑物内属于自己所...

·违章建筑拆除有补偿吗,哪些属于违章建筑?
    一、违章建筑拆除有补偿吗拆除违章建筑和超过批准期限的临时建筑，不予补偿;拆除未超过批准期限的临时建筑，应当给予适当补偿。因此，在拆迁过程中，拆迁人对拆除...

·未登记的无证建筑可以直接按违章建筑强拆吗？
    一、未登记的无证建筑可以直接按违章建筑强拆吗?　　有证房屋或无证房屋是一个认识概念，并非法律概念。法律上只规定了合法建筑、临时建筑、违章建筑三个概念。　...

·签订建筑合同需要注意的事项有哪些？
    签订建筑合同需要注意的事项有哪些？一、签订建筑合同需要注意的事项有哪些?签订建筑合同需要注意的事项有：审查发包人与承包人履约情况;对承包方主要了解的...

·违章建筑新政策是什么？
    违章建筑新政策是什么？一、属于违建但不会被拆除的有哪些?1、强行拆除会影响重要建筑物主体安全有部分属于违建建筑物，但是和一些重要建筑物建在一起，而...